担保协议书范文合集五篇
在现实社会中，很多地方都会使用到协议，签订了协议就有了法律依靠。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的担保协议书5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
担保协议书 篇1（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
（发包人名称）（以下称“发包人”）于年（以下称“主合同”），应发包人未按主合同约定向你方。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起作日内，将本保函原件返还我方。你方未书面向我方主张保证责任的， 2保证责个工需提供符合之日起。
六、免责条款
因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，的保证责任，但主合同第4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，成的，按下列第2 种方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
否则我方不再承担因此而加重部分条?变更?约定的变更不受本款限制。
可由双方协商解决，协商不
签字并加盖公章之日起生效。 （签字）
（或其授权代理人）
担保协议书 篇2甲方：_____________________ 身份证号码：_____________________
住址：_____________________
乙方：_____________________身份证号码：_____________________
住址：_____________________
鉴于：
1．__________公司于____年____月____日与____________公司签订的《______________合同》；
2．甲方与乙方于________年____月____日签订的《合作合同》；（其中乙方占____%）
3．甲方为__________食品有限公司向________银行借款________万元（合同编号为________）提供了担保。
经甲、乙方友好协商，本着公平、公正的原则，就下列事项达成一致协议：
一、乙方愿意为上述担保中的________%部分（即________万元）提供反担保。
二、如______公司未能履行还款义务，导致甲方承担担保责任的，则首先由甲方处置《合作合同》中约定的乙方名下的经营利润，如该处置仍未填平甲方的损失，则乙方应在该范围内承担反担保责任。反担保期限自银行向__________公司发放贷款起至甲方承担担保责任后二年。
三、本反担保协议自甲、乙双方签字后即生效。
四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
担保协议书 篇3根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同 ……此处隐藏1397个字……3）抵押合同；
上述文件将作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。
四、文件的提供
在担保人开立保函之前，或者在担保人与贷款人签订上述借款合同项下的保证合同之前，委托人必须向担保人提供下列文件的正本，或经委托人的法定代表人签字并加盖公章证实为真实和完整的副本：
1、委托人的企业法人营业执照；
2、委托人的公司章程；
3、委托人全体现任董事名单及签字样本；
4、同意委托人签订本担保协议书的董事会决议；
5、委托人的.上年度财务报告及审计报告书，以及申请前一个月的财务报表；
6、抵押物或质物的所有权证（若有抵押物或质物时），以及其他相关资料；
7、第三人的相关资料。
五、声明和保证
委托人声明和保证如下：
1、委托人是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司；
2、委托人有充分的和法定的权力签署和执行本协议；
3、委托人有法定的权力与贷款人签署合同，并且有足够的能力履行合同；
4、委托人完全接受担保人向贷款人开立的保函条款；
5、委托人向担保人保证对所提供的所有文件、资料的真实性负全部责任；
6、委托人保证不使担保人因为委托人开具保函而蒙受任何损害和损失；
7、委托人保证履行与贷款人签署的合同；
8、委托人有义务及时向担保人如实通报履约情况及经营中的重大事项，如：营业地址、法人代表、产权等的变更；诉讼事项；资金借贷；经营损失等一切影响委托人的债权、债务关系的重大事项。并且委托人保证接受担保人对担保期间内委托人的生产经营状况及决策等事宜进行任何形式的定期或不定期的检查和评审，如果发生审计费用由委托人承担，委托人对此予以积极配合。委托人保证将借款合同签署后第一个月的财务报表报送担保人，以后按季度向担保人报送财务报表；
9、为抵消担保人向委托人追索保函项下的债务，担保人有权处分抵押物；
10、担保人不对贷款人提交的索赔文件、单据或证明文件所述之真实性负任何责任。
六、违约事件
以下各项构成违约事件：
1、委托人在本担保协议书签订后，未按本担保协议书的规定向担保人提供任何反担保方式，或者委托人向担保人提供的反担保方式不符合本担保协议书的规定；
2、向担保人签发以担保人为受益人的不可撤销、连带责任反担保保证书的反担保人，或者与担保人签署反担保保证合同的反担保人未经担保人认可；
3、委托人或第三人未按本担保协议书的规定与担保人签署抵押/质押合同；
4、委托人或第三人未按本担保协议书的规定向担保人提供抵押物或质物；
5、委托人或第三人虽与担保人签署了抵押/质押的协议书，但未办理抵押物或质物的抵押/质押登记手续。
当上述情形发生时，均视为委托人违约。
当上述情形发生时，以及在此之后任何时间，担保人可：（1）要求委托人继续向担保人提供经担保人认可的反担保保证人；及/或（2）要求委托人或第三人按本担保协议书的规定与担保人签署抵押/质押合同，继续办理抵押物/质物的合法登记手续；及/或（3）要求委托人或第三人采取其他补救行为，即以其拥有的其他财产抵押/质押给担保人，并办理相关抵押/质押登记手续。
七、保函项下的索赔
当贷款人按保函或保证合同的规定向担保人索赔，且担保人认为索赔文件、单据或证明符合保函或保证合同的规定，担保人迫于履行担保义务而为委托人垫款向贷款人支付时，担保人对委托人及其继承人、受让人有绝对的追索权，不受委托人接受上级单位任何指令和委托人与任何单位签定的任何协议、文件的影响。担保人有权自垫款之日起，除按银行同期贷款利率向委托人收费外，还要按日垫款金额的1%（百分之壹）乘以实际垫款天数向委托人收取罚金。委托人必须在收到担保人追债后的柒日内，无条件地向担保人偿清全部垫款及应付罚金。
八、修改
委托人要求担保人修改保函内容时，或者修改担保人与贷款人签订上述借款合同项下的保证合同，须向担保人提交书面的修改申请和贷款人对所作修改的书面认可文件，在增加保函金额/或保函展期的情况下，委托人还必须相应增加/或延长对担保人的保障，否则担保人不能接受委托人的修改申请。
九、担保费用
委托人在此保证，在签署本担保协议书时，一定按照下列规定向担保人支付担保费、担保基金及其它有关费用：
1、担保费：
（1）担保费以担保金额为基数，根据借款合同确定的借款期限收取担保费，按年率%（百分之）计收。
（2）担保费计费按月计算，不足一个月的按一个月计费，在开具担保函时一次性收费。
2、担保基金：
（1）保基金以委托人年度经担保人指定的会计师事务所进行审计的税后利润为基数，()按%（百分之整）比例计收。
（2）委托人在上述年度审计报告完成之日起一个月内，就应对确认的上述年度税后利润向担保人计提担保基金，如确有特殊原因，可以通过协商适当延长，但最长不得超过上述年度审计报告完成之日起三个月。
（3）委托人如果在规定的时间内没有就上述年度税后利润向担保人提交担保基金，担保人对委托人下一年度的税后利润同样拥有提取不低于%（百分之整）的权利，并同时承担与上年度同样的责任与费用。
3、滞纳金
委托人应按时交纳担保费等费用。推迟交纳有关费用未获担保人同意的，担保人按费用总额每天向委托人收取1‰的滞纳金。
4、逾期保费：
委托人应在借款合同到期日还清所有借款及相关费用，若逾期未还款，则应向担保人交纳逾期保费。逾期保费以委托人借款金额及利息等相关费用总额为基数，按年率3%（百分之叁整）每月计收，不足一个月的按一个月计费，推迟交纳逾期保费未获担保人同意的，担保人按逾期保费金额每天向委托人收取1‰的滞纳金。
5、其它费用
担保人因开具保函而发生的超过正常情况下的其它费用（如，担保人在对委托人进行检查所发生的费用等），由委托人支付。
十、适用法律
本担保协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。在本担保协议书履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决。协商无法解决时，可向xxxx市的法院提起诉讼。相应的判决对协议各方均具有约束力。
十一、协议生效
本协议一式份，每份共6页，委托人、担保人各执一份，公证和登记机关各执一份，经当事人各方法定代表人签字并加盖公章后生效至双方义务履行完毕后失效。副本按需制备。
本协议于开首所述日期由下列两方正式签署。
委托人：（公章）
法定代表人：（签字）
联系人：电话：传真：
担保人：xxxxxxxx有限公司（公章）
法定代表人：（签字）
联系人：电话：传真：
