施工合同范文汇编5篇
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的施工合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1甲方：
乙方：
本着互相信任的原则，就甲方的水暖工程达成以下协议：
一、装修施工的地点：
二、材料供应约实：
1、甲方提供材料，乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方的表示使用时，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
三、、乙方施工内容：
1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水（不含消防、电气）。
2、承包造价：根据建筑面积实际工程量计算包工造价。 小写：元。
四、付款方式：
1、工程进度款：按进度款的批付90%，工人到现场开工时，应先预支生活费用。
2、工程完工后，付全额的95%保证金后，工程施工完毕满6个月付清。
五、双方责任：
1、甲方负责提供乙方施工人员住宿，指定生产加 ……此处隐藏6624个字……p>（4）严格执行国家规范、标准和强制性条文的有关规定，按图纸组织施工。
（5）负责施工场地进、出口交通，环境卫生。防止噪音污染，做到文明施工。
（6）严格按照合同所约束的工程质量和施工工期组织施工，因乙方自身原因造成工程质量问题和工期延误，甲方有权给予乙方一定的处罚，由此而造成损失由乙方承担。
（7）及时做好隐蔽工程的签证工作和技术资料的归档工作。
（8）工程完工后，乙方应清理所有建筑垃圾及杂物。
十一、工程保修范围及时间。
1、工程保修期为一周年。
2、保修金由甲方按工程总造价的1%计提，在规定的保修范围和期限内无质量问题一周年内一次性返回。
十二、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、乙方负责该工区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，结清所有款项后本合同自动终止。
3、其他未尽事宜双方通过协商解决。
发包人（章）：____________________ 承包人（章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：________ 法定代表人（签字或盖章）：_________
工程负责人：______________________ 工程负责人：_______________________
合同签订时间：____年_____月_____日 合同签订时间：____年_____月_____日
